Gravíssimos problemas de execução da MLV Construtora

Olá, Caroline.
Realmente tivemos atrasos no cronograma proposto no início da tratativa para fechamento da obra, mas, esse atraso deve-se a falta de projetos solicitados, excesso de alterações nos projetos já fechados e atraso no envio dos mesmo a obra.

Houve pouco efetivo em obra quando não havia definições de projetos e também quando estávamos esperando o fechamento dos projetos solicitados para o devido andamento da obra.
Não vejo sentido quando diz que nossa equipe técnica é desqualificada sendo que ofereceu a nosso responsável residente que trabalhasse diretamente para você.

Nossas cobranças são feitas de forma clara e objetiva, assim como o orçamento e sempre dispusermos de equipe para a conferência da mesma. Todas as vezes em que a senhora não esteve de acordo com a cobrança realizada por qualquer motivo, marcamos reuniões para poder esclarecer as dúvidas e chegarmos a um acordo.

Em uma reforma onde a residência está situada em um edifício onde a maioria dos apartamentos já estão prontos, infelizmente, raras são as vezes onde não são causados danos pequenos aos vizinhos como por exemplo, fissuras em forros e em paredes.
Quando tivemos a nossa última reunião junto ao perito contratado todos os erros apontados por você foram esclarecidos e considerados até chegarmos a um acordo.

Não vejo omissão do diretor Carlos em relação a suas reclamações pois sempre esteve a par de tudo que estava acontecendo e sempre que solicitado por você atendeu-lhe e deu suporte ao que precisava.

Lembrando mais uma vez que a Construtora MLV não abandonou a obra.
A construtora MLV encerrou as suas atividades na sua obra por atraso e falta no pagamento das medições enviadas.
Gostaríamos de lembra-la que sempre estivemos dispostos a resolver todo e qualquer problema que surgiu ao decorrer da obra e que sempre tivemos o intuito de resolve-los da melhor maneira possível.

Sempre tivemos o intuito de alertar sobre os atrasos que as mudanças em projetos e falta de termos pelo menos os projetos necessários em obra fechados afetariam o andamento da mesma.
Temos todos os documentos a disposição para que possam ser consultados e retiradas quaisquer duvidas.

Lamentamos que por esse motivo o rumo de nossa relação tenha sido esse.
Continuamos a disposição para esclarecer e resolver tudo da melhor maneira possível.

A resposta da MLV deixa explícito que o sócio Carlos desconhece completamente a realidade e a gravidade dos fatos ocorridos na obra (ou conhece, e mesmo assim apresenta argumentos completamente infundados como tentativa de justificar o injustificável).

Sobre o atraso: toda a documentação estará nos autos do processo (contrato, datas de assinatura de projetos, relatório de acessos de prestadores à obra, etc).

Sobre os gravíssimos erros de execução: o laudo técnico da perícia é claro, direto e categórico. A grande maioria dos serviços executados pela MLV estão completamente fora das normas técnicas e deverão ser refeitos. Além disso, existem também sérios apontamentos envolvendo responsabilidade técnica: vigas descascadas (com ferros aparentes); canos soltos que causaram enormes inundações; dentre outros que serão devidamente endereçados nos autos. Os incontáveis erros primários cometidos pela MLV surpreendem até mesmo os engenheiros mais experientes de renomadas construtoras do mercado.

Sobre a alegação do sócio Carlos em relação ao engenheiro residente, novamente fica claro que ele desconhece completamente a realidade dos fatos. Seria no mínimo muito estranho um cliente oferecer trabalho para um engenheiro de uma obra que apresenta sucessivos problemas, não?! Na ocasião em que começamos a ter problemas com a MLV, fui abordada pelo engenheiro durante uma visita na obra, sondando se eu estava considerando a possibilidade de trocar de construtora, e dizendo que ele era contratado pela MLV como PJ e fazia diversos trabalhos por fora como autônomo, pois, segundo ele, o dinheiro que ganhava da MLV não era suficiente. Eu obviamente não dei abertura para seguir essa conversa. O sócio Carlos, mais uma vez, afirma algo completamente descabido, demonstrando total desconhecimento dos fatos. É uma atitude um tanto previsível, dado que ele nunca fez uma visita na obra e estava completamente alheio a tudo o que acontecia. Nós inclusive agendamos uma reunião com ele para 13/Jan, como tentativa de coloca-lo a par dos inúmeros problemas da obra. Ele confirmou a reunião por escrito, e simplesmente não compareceu no dia e hora marcados.

Como disse no primeiro depoimento, o que mais impressiona na MLV não são só os gravíssimos erros de execução, mas a atitude omissa, desinteressada e desrespeitosa do sócio Carlos, mesmo após o apontamento das gravíssimas irregularidades pelo perito. Os fatos serão apresentados em juízo, para que a construtora seja devidamente responsabilizada por todos os danos causados, e principalmente, pelos erros técnicos que poderiam colocar em risco a segurança e a integridade do imóvel e das pessoas.

Caroline,
Como já sabemos, tentamos todas as soluções possíveis, porem, a intransigência por parte dos clientes, nos deixam de mãos atadas. A MLV sempre esteve a disposição, até mesmo, após ficar mais de 25 dias sem receber medições, mesmo que no contrato previsse a rescisão após o 7 dia. Além dos inúmeros problemas de assedio que tivemos em obra. De todos os tipos. Tudo comprovado, gravado e com testemunhas diversas. Na hora certa isso será exposto aqui também.
De qualquer forma, continuamos abertos a conversas para a resolução de nossas divergências.
Att.
MLV